Когда допустимо начисление неустойки на общую сумму контракта без учета частичного исполнения обязательств по поставке товара

30.10.2023

ООО обратилось в Арбитражный суд о взыскании неправомерно начисленной неустойки за поставленное с нарушением сроков оборудование по государственному контракту о развитии сети наблюдения за загрязнением воздуха. Истец исходил из того, что пени должны рассчитываться только на стоимость той части оборудования, которая была поставлена с просрочкой.

Отказывая в удовлетворении иска, суды трех инстанций приняли во внимание, что Контракт заключался на поставку оборудования в соответствии с графиком поставки в полном объеме, поставка товара по частям (этапам) Контрактом не предусмотрена и использование товара по отдельности, исходя из целей Контракта и технического задания, невозможно.

В соответствии с требованиями Контракта, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства.

Верховный Суд РФ поддержал данную позицию: потребительскую ценность имел только полный комплект оборудования. Его части не могли использовать по назначению, поскольку целью закупки было развитие сети наблюдения. Заказчик верно рассчитал пени от всей цены контракта.